Un Libro per Amico .it - www.unlibroperamico.it

L’opera, aggiornata al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.P.R. 207/2010 in G.U. 10 dicembre 2010 n. 288), si pone come strumento di lavoro per il professionista, tecnico o giurista, per la risoluzione delle problematiche connesse alle clausole presenti nei contratti di appalto. Durante l’esec uzione delle opere pubbliche, analogamente a quanto si verifica negli appalti privati, possono generarsi CONTROVERSIE FRA LA COMMITTENTE E L’APPALTATORE. Il contenzioso può instaurarsi per i motivi più vari e, in particolare, per la diversa interpretazione di prescrizioni contrattuali, per una illegittima sospensione dei lavori, per i nuovi prezzi concordati, per le varianti alle opere appaltate, ecc. Il contenuto del volume, frutto dell’esperienza operativa dell’ingegnere e dell’avvocato, ricostruisce non solo tutti i passaggi fondamentali ma anche gli aspetti particolari derivanti dal “lavoro sul campo” per risolvere le difficoltà interpretative e applicative delle clausole contrattuali nell’esecuzione dei lavori pubblici. Dalla normativa generale si passa a quella speciale della REGIONE SICILIA che con modifiche ed integrazioni obbliga gli operatori del settore dei lavori pubblici (responsabili del procedimento degli enti per i quali sono applicabili le norme speciali sui lavori pubblici) ad intervenire direttamente nel merito di controversie. Si riportano alcuni CASI REALI che si verificano nei rapporti tra committente e appaltatore cercando di dare maggiore spazio alle due cause, che generano sistematicamente DANNI DI ENTITÀ RILEVANTE: la consegna dei lavori senza che si abbia la totale disponibilità delle aree di sedime e la sospensione illegittima dei lavori perché dovuta alla redazione e/o all’approvazione e/o al rifinanziamento di una perizia di variante o alla mancanza di una qualsiasi autorizzazione o nulla osta o altro, che impedisca il regolare inizio ed un andamento non anomalo dei lavori. Il Cd-Rom allegato contiene la Normativa di riferimento e la Giurisprudenza. - La progettazione - Adempimenti propedeutici all’affidamento dei lavori - L’appalto a corpo - L’appaltatore - L’aggiudicazione - Il contratto - I soggetti incaricati della esecuzione dei lavori - L’esecuzione dei lavori - Le varianti in corso d’opera - Le varianti migliorative in diminuzione - I lavori extracontrattuali - La modifica del sito d’impianto - Il collaudo - Lo svolgimento del collaudo - Il certificato di regolare esecuzione - Il ritardo nell’espletamento del collaudo - Le riserve - L’iscrizione delle riserve negli atti contabili. (Carte di flusso) - Le riserve nel verbale di consegna dei lavori - Le riserve per lavori eseguiti e non contabilizzati - L’ammissibilità e la decadenza delle riserve - Le sopravvenienze e l’equo compenso - I danni di forza maggiore - L’estinzione del contratto nell’appalto pubblico - Gli oneri accessori - Il contenzioso - L’accordo bonario - Il contenuto e la forma dell’accordo - L’inammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve - Lo schema del procedimento - La risoluzione extragiudiziale delle controversie - L’arbitrato - Garanzie - Consegna ed accettazione dell’opera - Difformità e vizi - L’applicazione del Codice in Sicilia Vincenzo Lombardo Ingegnere civile in Catania. Ha svolto l’attività di coordinamento, progettazione e direzione dei lavori presso l’Amministrazione Provinciale di Catania. Si occupa di consulenza nel campo dei lavori pubblici, nel contenzioso e nell’assistenza tecnica-amministrativa. Nunzio Santi Di Paola Avvocato, Tributarista. Specializzazione in Materia Commerciale, Societaria, Tributaria e Fiscale. Ha conseguito la qualifica di Giurista d’Impresa e successivamente quella di Giurista d’Impresa avanzato presso la LUISS Scuola di Management di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Diritto Societario Riformato. Collaboratore di riviste giuridiche e autore di diversi volumi. Titolare dello Studio Legale Di Paola & Partners è stato membro di commissioni consultive presso la C.C.I.I.A. di Catania. Mediatore professionista come previsto dal D.M. 180/2010. Requisiti hardware e software - Sistema operativo Windows® 98 o successivi - Browser: Internet - Programma capace di editare documenti n formato RTF (es. Microsoft Word)